《建设法律制度》综合练习题答案

作业答案

一、单项选择题（下列每小题的备选答案中，只有一个正确答案)
1. 工程建设重要的通用的试验、检验和评定方法等标准属于（ ）。
A. 国家强制性标准       
B. 行业强制性标准       
C. 地方强制性标准       
D. 推荐性标准       
答案：A        

2. 根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)，如果因发包人原因删减了合同中原定的某项工作，致使承包人发生的费用或(和)得到的收益不能被包括在其他已支付的项目中，也未被包含在任何可替代的工作中，则承包人（ ）。
A. 只能提出费用补偿，不能提出利润补偿       
B. 只能提出利润补偿，不能提出费用补偿       
C. 有权提出费用及利润补偿       
D. 无权要求任何费用和利润补偿       
答案：C        

3. 基坑支护工程专项施工方案须经（ ）签字后实施 。
A. 施工企业项目经理和现场监理工程师       
B. 施工企业负责人和建设单位负责人       
C. 建设单位负责人和总监理工程师       
D. 施工企业技术负责人和总监理工程师       
答案：D        

4. 某施工企业向某玻璃厂发出购买玻璃的要约，要求玻璃厂5月20日之前确认，玻璃厂于5月25日答复统一，玻璃厂同意的行为应视为（ ）。
A. 要约邀请       
B. 承诺       
C. 承诺意向       
D. 新要约       
答案：D        

5. 同一专业的单位组成联合体投标，按照（ ）单位确定资质等级。
A. 资质等级较高的       
B. 资质等级较低的       
C. 联合体主办者的       
D. 承担主要任务的       
答案：B        

6. 在施工现场安装、拆卸施工起重机械，整体提升脚手架，模板等自升式架设设施，必须由（ ）承担。
A. 总承包单位       
B. 使用设备的分包单位       
C. 具有相应资质的单位       
D. 设备出租单位       
答案：C        

7. 施工过程中，建设单位违反规定提出降低工程质量要求时，施工企业应当（ ）。
A. 予以拒绝       
B. 征得设计单位同意       
C. 征得监理单位同意       
D. 与相关各方协商一致       
答案：A        

8. 施工企业安全检查制度中，安全检查的重点是检查“三违”和（ ）落实。
A. 施工起重机械的使用登记制度       
B. 安全责任制       
C. 现场人员的安全教育制度       
D. 专项施工方案专家论证制度       
答案：B        

9. 某建设工程施工合同约定工程开工，竣工日期分别为2013年3月1日和2014年10月1日，2014年10月20日工程实际竣工。由于发包人未按约定支付工程款，承包人欲行使工程价款优先受偿权，其最迟必须在（ ）前行使。
A. 2013年4月20日       
B. 2015年4月1日       
C. 2015年4月20日       
D. 2015年10月20日       
答案：C        

10. 关于共同投标协议，说法错误的是（ ）。
A. 共同投标协议属于合同关系       
B. 共同投标协议必须详细、明确，以免日后发生争议       
C. 在开标时，共同投标协议一并提交招标人       
D. 联合体内部各方通过共同投标协议明确约定各方在中标后要承担的工作和责任       
答案：C        

11. 关于施工企业资质序列的说法，正确的是（ ）。
A. A.专业承包企业可以将所承揽的专业工程再次分包给其他专业承包企业       
B. B.专业承包企业可以将所承接的劳务作业依法分包给劳务分包企业       
C. C.劳务分包企业只能承接施工总承包企业分包的劳务作业       
D. D.劳务分包企业可以承接施工总承包企业或专业承包企业或其他劳务分包企业分包的劳务作业       
答案：B        

12. 工程建设单位组织验收合格后投入使用，2年后外墙出现裂缝，经查是由于设计缺陷造成的，则下列说法正确的是（ ）。
A. 施工单位维修，建设单位直接承担费用       
B. 建设单位维修并承担费用       
C. 施工单位维修并承担费用       
D. 施工单位维修，设计单位之直接承担费用       
答案：A        

13. 某高速公路项目进行招标，开标后允许（ ）。
A. 评标委员会要求投标人以书面形式澄凊含义不明确的内容       
B. 投标人再增加优惠条件       
C. 投标人撤销投标文件       
D. 招标人更改招标文件中说明的评标定标办法       
答案：A        

14. 下列变更中，属于完全狭义的合同变更的是（ ）。
A. 客体、内容均变更       
B. 主体、客体均变更       
C. 主体、内容均变更       
D. 形式、主体均变更       
答案：A        

15. 公用事业建设项目勘察、设计、监理等服务的采购，当单项合同估算价最低达到（ ）万元人民币以上时，根据相关规定，该项目就必须招标。
A. 50       
B. 100       
C. 200       
D. 300       
答案：A        

16. 甲、乙都是某公司的职工。乙的办公室着火，甲为防止乙的火蔓延而去扑火，结果被烧伤，花去医疗费2000元，衣服烧毁损失500元，则下列叙述正确的是（ ）。
A. 甲、乙之间构成了不当得利       
B. 甲、乙之间构成了无因管理       
C. 甲、乙之间构成了合同之债       
D. 甲、乙之间没有形成债的关系       
答案：B        

17. 对建设工程来说，新员工上岗前的三级安全教育具体应由（ ）负责实施。
A. 公司、项目、班组       
B. 企业、工区、施工队       
C. 企业、公司、工程处       
D. 工区、施工队、班组       
答案：A        

18. 关于建设用地使用权流转、续期和消灭的说法，正确的是（ ）。
A. 建设用地使用权流转时附着于该土地上的建筑物、构筑物及附属设施应一并处分       
B. 建设用地使用权流转时使用期限的约定不得超过50年       
C. 建设用地使用权期间届满的，自动续期       
D. 建设用地使用权消灭的，建设用地使用权人应当及时办理注销登记       
答案：A        

19. 下列承揽工程的情形中，符合工程承包管理相关规定的是（ ）。
A. 超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程       
B. 分公司使用总公司的营业执照及资质证书承揽工程       
C. 以联营方式使用其他施工企业的营业执照及资质证书承揽工程       
D. 子公司使用母公司的营业执照及资质证书承揽工程       
答案：B        

20. 以下关于仲裁庭组成的表述，正确的是（ ）。
A. 仲裁庭可以由三名仲裁员或一名仲裁员组成，由三名仲裁员组成的设首席仲裁员       
B. 由若干名仲裁员组成仲裁庭的，不设首席仲裁员       
C. 仲裁庭由二名仲裁员组成，当事人双方各选定一名       
D. 仲裁庭由当事人各方选定一名仲裁员组成       
答案：A        

21. 某建筑公司与某开发公司签订了一份建设工程施工合同，合同约定由建筑公司预先垫付20%的工程款，但没有约定利息的计算方法。后两公司就工程款支付发生争议，建筑公司诉至人民法院，要求开发公司支付工程款并偿还垫付工程款的利息，人民法院应（ ）。
A. 对该诉讼请求全部予以支持       
B. 对工程款诉讼请求予以支持，对利息诉讼请求不予支持       
C. 对该诉讼请求全部不予支持       
D. 对工程款诉讼请求不予支持，对利息诉讼请求予以支持       
答案：B        

22. 根据《建设工程安全生产管理条例》，关于意外伤害保险的说法，正确的是（ ）。
A. 意外伤害保险属于非强制险       
B. 保险由建设单位办理       
C. 实行施工总承包的，由施工总承包企业支付保险费       
D. 保险期限自保险合同订立之日起至竣工验收合格之日止       
答案：C        

23. 根据现行《建设工程监理规范》要求，监理工程师对建设工程实施监理的形式包括（ ）。
A. 旁站、巡视和班组自检       
B. 巡视、平行检验       
C. 平行检验、班组互检和旁站       
D. 旁站、巡视和平行检验班组自检       
答案：D        

24. 根据《招标投标法》规定，在工程建设招标投标过程中，开标的时间应在招标文件规定的（ ）公开进行。
A. 任意时间       
B. 投标有效期内       
C. 提交投标文件截止时间的同一时间       
D. 提交投标文件截止时间之后三日内       
答案：C        

25. 建筑施工企业的管理人员和作业人员每（ ）应至少进行一次安全生产教育培训并考核合格。
A. 半年       
B. 二年       
C. 一年       
D. 三年       
答案：C        

26. 在下列选项中，不属于要式合同的是（ ）。
A. 建设工程设计合同       
B. 企业与银行之间的借款合同       
C. 法人之间签订的保证合同       
D. 自然人之间签订的借款合同       
答案：D        

27. 根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患且情况严重的，应当（ ）。
A. 要求施工单位整改，并及时报告有关于主管部门       
B. 要求施工单位整改，并及时报告建设单位       
C. 要求施工单位暂时停止施工，并及时报告有关主管部门       
D. 要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位       
答案：D        

28. 在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设备，必须由（ ）承担
A. 设备使用单位       
B. 具有相应资质的单位       
C. 设备出租单位       
D. 检验检测机构       
答案：B        

29. 某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故，该事故的直接责任人员应当承担的刑事责任是（ ）。
A. 重大责任事故罪       
B. 重大劳动安全事故罪       
C. 危害公共安全罪       
D. 工程重大安全事故罪       
答案：D        

30. 同专业的甲、乙、丙三家施工单位通过合同约定实行联合承包。三个施工单位的资格等级依次为施工总承包二级、一级和特级。根据相关法律规定，该联合体应当按照（ ）的资质等级许可范围承揽工程。
A. 甲施工单位       
B. 乙施工单位       
C. 丙施工单位       
D. 三家内部约定       
答案：A        

31. 甲市A建筑工程公司与乙市B钢铁公司签订钢材购销合同，但此合同侵害了国家的利益。双方在合同中约定：“就本合同发生争议提请甲市的仲裁委员会仲裁。”后双方在履行合同过程中发生争议，A公司向乙市某区人民法院起诉，要求B公司承担违约责任；B公司向乙市仲裁委员会申请仲裁。乙市某区人民法院应当（ ）。
A. 裁定不予受理       
B. 裁定驳回起诉       
C. 将此案移交乙市仲裁委员会仲裁       
D. 受理并依法审理此案       
答案：A        

32. 施工企业委托律师代理诉讼属于（ ）。
A. 法定代理？       
B. 指定代理       
C. 约定代理？       
D. 委托代理？       
答案：D        

33. 建设工程法律具有（ ）的特点，虽然其主要是经济法的组成部分，但还包括了行政法、民法、商法等的内容。
A. 广泛性       
B. 综合性       
C. 具体性       
D. 适用性       
答案：B        

34. 根据《建设工程质量管理条例》，建设工程承包单位应当向建设单位出具质量保修书的时间是（ ）。
A. 竣工验收时       
B. 提交竣工验收报告时       
C. 竣工验收合格后       
D. 交付使用时       
答案：B        

35. 下列不属于发包人义务的情形是（ ）。
A. 提供必要施工条件       
B. 及时组织工程竣工验收       
C. 向有关部门移交建设项目档案       
D. 就审查合格的施工图设计文件向施工企业作出详细说明       
答案：D        

36. 下列有关招标投标的法律文件中，法律效力最高的是（ ）。
A. 招标投标法       
B. 建筑业企业资质管理规定       
C. 北京市招标投标条例       
D. 工程建设项目施工招标投标办法       
答案：A        

37. 分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的，关于责任承担的说法，正确的是（ ）。
A. 分包单位只对总承包单位负责       
B. 总承包单位赔偿金额超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿       
C. 建设单位只能向造成损失的分包单位主张权利       
D. 建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利       
答案：B        

38. 《建设工程质量管理条例》规定，装修工程和主体结构工程的最低保修期限为（ ）。
A. 2年和3年       
B. 5年和合理使用年限       
C. 2年和5年       
D. 2年和合理使用年限       
答案：D        

39. 根据《行政复议法》，下列事项中，属于不可申请行政复议的情形是（ ）。
A. 对建设行政主管部门责令施工企业停止施工的决定不服的       
B. 对建设行政主管部门撤销施工企业资质证书的决定不服的       
C. 对建设行政主管部门撤销建设工程规划许可证的决定不服的       
D. 对建设行政主管部门就建设工程合同争议进行的调解结果不服的       
答案：D        

40. 根据《物权法》的相关规定，以建筑物抵押的。抵押权自（ ）时设立。
A. 合同签订       
B. 备案       
C. 交付       
D. 登记       
答案：D        

41. 下列安全生产条件中，属于取得建筑施工企业安全生产许可证条件的是（ ）。
A. 制定完备的安全生产规章制度和操作流程       
B. 配备兼职安全生产管理人员       
C. 各分部分项工程有应急预案       
D. 管理人员每年至少进行2次安全生产教育培训       
答案：A        

42. 招标信息公开是相对的，对于一些需要保密的事项是不可以公开的。如（ ）在确定中标结果之前就不可以公开。
A. 评标委员会成员名单       
B. 投标邀请书       
C. 资格预审公告       
D. 招标活动的信息       
答案：A        

43. 关于投标保证金的说法，正确的是（ ）。
A. 投标保证金有效期应当与投标有效期一致       
B. 投标保证金不得超过招标项目估算价的10%       
C. 实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出       
D. 投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人应当退还投标保证金，但无需支付银行同期存款利息       
答案：A        

44. 仲裁的保密性特点体现在它以（ ）为原则。
A. 不开庭审理       
B. 不允许代理人参加       
C. 不公开审理       
D. 不允许证人参加       
答案：C        

45. A公司采购员离职后，A公司没有收回交给甲已经盖公司公章的空白合同书，甲用此合同书与B公司订立了购买一批电视机的合同，发生纠纷后，应当（ ）。
A. 要求A公司支付货款但B公司可不交付电视机？       
B. 要求甲支付电视机的贷款       
C. 退货？       
D. B公司向A公司交付电视机，要求A公司支付电视机的货款？       
答案：D        

46. 人民法院2月1日作出第一审民事判决，判决书2月5日送达原告，2月10日送达被告，当事人双方均未提出上诉，该判决书生效之日是2月（ ）日。
A. 1       
B. 26       
C. 5       
D. 10       
答案：B        

47. 甲施工单位与乙施工单位以联合体方式承揽建设工程。以下不符合有关规定的是（ ） 。
A. 双方应签订联合承包的协议       
B. 按照资质等级低的单位的业务范围承揽建设工程       
C. 甲与乙就承揽工程向建设单位承担连带责任       
D. 联合体造成违约，甲、乙以联合承包协议为依据对建设单位只承担约定的责任       
答案：D        

48. 某施工合同订立的时间为2004年5月1日，合同备案时间为2004年5月5日。工程竣工时间为2005年7月1日，确认支付工程竣工结算款时间为2005年8月5日。则施工单位主张竣工结算的诉讼时效起算时间为（ ）。
A. 38108       
B. 38112       
C. 38534       
D. 38569       
答案：D        

49. 一方当事人的违约行为导致工程受到5万元的损失时，对方及时地采取了减损措施，支出的费用为1万元，但仍未能终止损害，工程实际损害费用为7万元。依据《合同法》的违约责任规定，违约方应承担的赔偿额为（ ）万元。
A. 5       
B. 6       
C. 7       
D. 8       
答案：D        

50. 生产经营单位的主要负责人因未履行安全生产管理职责，导致发生生产安全事故被判处有期徒刑的，根据我国《安全生产法》的规定，自刑期执行完毕之日起（ ）。
A. 2年内不得担任本施工企业的中层管理人员       
B. 3年内不得担任监理单位的主要负责人       
C. 5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人       
D. 终身不得担任任何施工企业的主要负责人       
答案：C        

51. 某工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的认可，但重新检验后发现质量未达到合同约定的要求，则关于全部剥露、返工的费用和工期处理的说法，正确的是（ ）。
A. 费用和工期损失全部由承包商承担？       
B. 费用和工期损失全部由业主承担？       
C. 费用由承包商承担，工期给予顺延？       
D. 费用由业主承担，工期不顺延       
答案：A        

52. 下列关于以招标投标方式订立施工合同的说法中，正确的是（ ）。
A. 提交投标文件是承诺       
B. 发放招标文件是要约       
C. 签订书面合同是承诺       
D. 发放中标通知书是承诺       
答案：D        

53. 某建设工程施工合同约定价款1亿元。施工成本0.9亿元，按发包人核算造价为0.95亿元，按建设主管部门发布的造价信息计算为1.1亿元。后该施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，则该施工企业能获得人民法院支持的最高结算价款为（ ）亿元。
A. 1       
B. 0       
C. 0.5       
D. 2       
答案：A        

54. 某建设单位拖欠了某施工单位的工程款，则这笔工程款是工程建设法律关系的（ ）。
A. 主体       
B. 客体       
C. 内容       
D. 义务       
答案：B        

55. 根据《物权法》，下列财产不可以抵押的是（ ）。
A. 生产设备       
B. 连设用地使用权       
C. 正在建设的建筑物       
D. 集体所有的宅基地       
答案：D        

56. 关于项目经理的说法，正确的是（ ）。
A. 项目经理的权利来自于企业法人的授权       
B. 施工项目可以没有经理       
C. 项目经理具有相对独立的法人资格       
D. 由项目经理签字的材料款项未及时支付，材料供应商应以项目经理为被告进行起诉       
答案：A        

57. 以下不属于民事纠纷处理方式的是（ ）。
A. 当事人自行和解       
B. 行政复议       
C. 行政机关调解       
D. 商事仲裁       
答案：B        

58. 根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应由（ ）组织。
A. 施工单位       
B. 建设单位       
C. 监理单位       
D. 设计单位       
答案：B        

59. 由于受技术、经济条件限制，建设工程施工对环境的污染不能控制在规定范围内的，（ ）应当会同施工单位事先报请当地人民政府建设和环境保护行政主管部门批准。
A. 建设单位       
B. 设计单位       
C. 监理单位       
D. 设备供应单位       
答案：A        

60. 甲公司的业务员王某被开除后，为报复甲公司，用盖有甲公司公章的空白合同书与乙公司订立一份建材购销合同。乙公司并不知情，并按时将货物送至甲公司所在地，甲公司拒绝接收，引起纠纷，关于该案代理与合同效力的说法，正确的是（ ）。
A. 张某的行为为无权代理，合同无效       
B. 张某的行为为表见代理，合同无效       
C. 张某的行为为委托代理，合同有效       
D. 张某的行为为表见代理，合同有效       
答案：D        

61. 建设单位将工程发包给不具有相应资质条件的施工企业，或者违反规定将建筑工程肢解发包的，责令改正，处以（ ）行政处罚。
A. 吊销资质证书       
B. 罚款       
C. 停业整顿       
D. 降低资质等级       
答案：B        

62. 关于建设工程施工承包联合体的说法，正确的是（ ）。
A. 联合体的资质等级按照联合体中资质等级较高的单位确定       
B. 联合体属于非法人组织       
C. 联合体各方独立承担相应的责任       
D. 联合体的成员可以对同一工程单独投标       
答案：B        

63. 施工企业的项目负责人应当对（ ）负责。
A. 本单位的安全生产       
B. 建设工程项目的安全施工       
C. 本单位安全生产所需资金       
D. 危险性较大的专项施工方案确定       
答案：B        

64. 《建设工程安全生产管理条例》规定，不属于监理单位安全生产管理责任和义务的是（ ）。
A. 编制安全技术措施及专项施工方案       
B. 审查安全技术措施及专项施工方案       
C. 报告安全生产事故隐患       
D. 承担建设工程安全生产监理责任       
答案：A        

65. 建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由（ ）承担连带责任。
A. 建设单位与施工单位       
B. 建设单位与设计单位       
C. 施工单位与监理单位       
D. 施工单位与设计单位       
答案：A        

66. 北京公司于2013年8月7 日(当日的邮戳)以平信的方式向深圳公司发出要约，欲以某一价格出售一定数量的服装给深圳公司，并言明深圳公司在10日内答复有效。信内未载明日期。深圳公司于8月10 日收到该信，因此时深圳公司在与另一家公司磋商合同事宜，至8月19日磋商失败才急忙向北京公司传真发出承诺的通知。北京公司在收到传真后未作任何表示，后双方对合同是否成立发生争议，对此，下列表述中正确的是（ ）。
A. 深圳公司的通知为有效承诺，因其未过承诺期限       
B. 深圳公司的通知为有效承诺，因北京公司未作任何表示       
C. 深圳公司的通知为新要约，但北京公司不作任何表示视为承诺，故合同成立       
D. 深圳公司的通知为新要约，北京公司未作任何表示，故合同未成立       
答案：D        

67. 《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于（ ）小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。
A. 1       
B. 2       
C. 12       
D. 24       
答案：A        

68. 招标人在某次招标投标活动中确定了某施工单位为中标人，则下列表述中正确的是（ ）。
A. 不必将中标结果通知未中标人，但须退还未中标人的投标保证金       
B. 同时将中标结果通知未中标人，但无须退还未中标人的投标保证金       
C. 不必将中标结果通知未中标人，且无须退还未中标人的投标保证金       
D. 同时将中标结果通知未中标人，且须退还未中标人的投标保证金       
答案：D        

69. 招标投标活动应当遵循的原则是（ ）。
A. 公开、公平、公正和最低价中标       
B. 自愿、公平、公正和等价有偿       
C. 公开、公平、公正和诚实信用       
D. 自愿、公平、等价有偿和诚实信用       
答案：C        

70. 某建设单位2005年2月1日领取了施工许可证。由于某种原因，工程不能按期开工，故向发证机关申请延期。根据《建筑法》的规定，申请延期应在（ ）前进行。
A. 2005年3月1日       
B. 2005年8月1日       
C. 2005年11月1日       
D. 2005年5月1日       
答案：C        

71. 根据《环境影响评价法》，在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的组织环境影响评价文件的情形时，应由（ ）组织环境影响的后评价。
A. 建设项目审批部门       
B. 原环评文件审批部门       
C. 建设单位       
D. 建设行政主管部门       
答案：C        

72. 企业的设立、变更和终止应当向登记机关办理相应登记，以下不属于办理登记的是（ ）。
A. 企业分立       
B. 法定代表人更换       
C. 对外投资       
D. 公司破产       
答案：C        

73. 某公司未经域建部门许可而建筑大厦，在施工过程中，城建部门作出行政处罚的决定，但该公司不服向人民法院提起公诉。对此，城建部门应该（。
A. 停止行政处罚       
B. 请求上级行政机关处理       
C. 继续实行行政处罚       
D. 与法院协商处理       
答案：C        

74. 根据《合同法》，债权人将合同中的权利转让给第三人的，（ ）。
A. 需经债务人同意，且需办理公证手续       
B. 违约       
C. 无需债务人同意，但需办理公证手续       
D. 无需经债务人同意，但需通知债务人       
答案：D        

75. 联合体投标时，以联合体中牵头人的名义提交了投标保证金。该保证金，对（ ）具有约束力。
A. 联合体的牵头人       
B. 联合体各成员       
C. 招标单位       
D. 未支付保证金的其他成员       
答案：B        

76. 施工企业的施工现场消防安全责任人应是（ ）。
A. 施工企业负责人       
B. 专职安全员       
C. 专职消防安全员       
D. 项目负责人       
答案：D        

77. 根据《担保法》的规定，当事人不得以（ ）进行质押。
A. 设备       
B. 存款单       
C. 国有土地使用权       
D. 原材料       
答案：C        

78. 承诺对要约内容的非实质性变更指的是（ ）。
A. 受要约人对合同条款中违约责任和解决争议方法的变更       
B. 承诺中增加的建议性条款       
C. 承诺中要求增加价款       
D. 受要约人对合同履行方式提出独立的主张       
答案：B        

79. 债权人无正当理由拒绝接受履行，致使债务人难以履行债务时，债务人可以采取的消灭债务的方式是（ ）。
A. 抵销       
B. 提存       
C. 混同       
D. 免除       
答案：B        

80. 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前（ ）向特种设备检测机构提出定期检验要求。
A. 5天       
B. 15天       
C. 20天       
D. 1个月       
答案：D        

81. 根据《合同法》规定，债权人应自知道或者应当知道撤销事由之日起（ ）年内行使撤销权。
A. 1       
B. 2       
C. 5       
D. 20       
答案：A        

82. 关于施工企业强令施工人员冒险作业的说法，正确的是（ ）。
A. 施工企业有权对不服从指令的施工人员进行处罚       
B. 施工企业可以解除不服从管理的施工人员的劳动合同       
C. 施工人员有权拒绝该指令       
D. 施工人员必须无条件服从施工企业发出的命令，确保施工生产进度的顺利开展       
答案：C        

83. 施工企业购买材料设备后由保管人进行储存，存货人未按合同约定向保管人支付仓储费时，保管人有权扣留足以偿清其所欠仓储费的货物。保管人行驶的权利是（ ）。
A. 抵押权       
B. 质权       
C. 留置权       
D. 用益物权       
答案：C        

84. 仲裁机构做出的判决生效后，一方不执行的，另一方可向（ ）申请强制执行。
A. 人民法院       
B. 司法行政机关       
C. 仲裁机构       
D. 公安机关       
答案：A        

85. 按照《担保法》的规定，出质人可以提供（ ）办理质押担保。
A. 建筑物       
B. 构筑物       
C. 依法可以转让的股票       
D. 土地       
答案：C        

86. 单位甲委托自然人乙采购特种水泥，乙持授权委托书向供应商丙采购。由于缺货，丙向乙说明无法供货，乙表示愿意购买普通水泥代替，向丙出示加盖甲公章的空白合同。经查，丙不知乙授权不足的情况。关于甲、乙行为的说法，正确的是（ ）。
A. 乙的行为属于法定代理       
B. 甲有权拒绝接受这批普通水泥       
C. 如甲拒绝，应由乙承担付款义务       
D. 甲应承担付款义务       
答案：D        

87. 工程实行总承包的，分包单位作业人员的意外伤害保险费由（ ）支付。
A. 建设单位       
B. 总承包单位       
C. 分包单位       
D. 总承包和分包单位共同       
答案：B        

88. 根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于承揽业务不良行为的是（ ）。
A. 允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的       
B. 不履行保修义务或者拖延履行保修义务的       
C. 将承包的工程转包或者违法分包的       
D. 未按照节能设计进行施工的       
答案：C        

89. 关于施工企业法人与项目经理部法律关系的说法，正确的是（ ）。
A. 项目经理部具备法人资格       
B. 项目经理是由企业法定代表人授权的建设工程施工项目的管理者       
C. 项目经理部行为的法律后果由其自己承担       
D. 项目经理部是施工企业内部常设机构       
答案：B        

90. 下列关于建设工程纠纷解决方式的说法，正确的是（ ）。
A. 和解是纠纷解决的必经程序，所有纠纷都必须先通过和解的方式解决       
B. 如果纠纷当事人未在合同中订立仲裁条款，纠纷发生后就不能通过仲裁的方式解决纠纷       
C. 和解与仲裁是相互排斥的，一旦选择了仲裁，在仲裁过程中不能再采用和解的方式解决纠纷       
D. 诉讼与仲裁是相互排斥的，一旦进入了仲裁程序，就不能再通过诉讼的方式解决       
答案：D        

91. 下列与工程建设有关的规范性文件中，由国务院制定的是（ ）。
A. 安全生产法       
B. 建筑业企业资质管理规定       
C. 工程建设项目施工招标投标办法       
D. 安全生产许可证条例       
答案：D        

92. 有权制定地方性法规的主体是（ ）。
A. 自治区人大常委会       
B. 省人民政府       
C. 直辖市建设行政主管部门       
D. 市人民政府       
答案：A        

93. 根据《合同法》，不可以采用口头形式的合同是（ ）。
A. 租赁合同       
B. 买卖合同       
C. 建设工程合同       
D. 借款合同       
答案：C        

94. 对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应负责返修，造成的损失及返修费最终由（ ）负责。
A. 监理单位       
B. 责任方       
C. 建设单位       
D. 施工单位       
答案：B        

95. 依据《合同法》的违约责任承担原则，发包人可以不赔偿承包人损失的情况是（ ）。
A. 建设资金未能按计划到位的施工暂停       
B. 发包人改变项目建设方案的工程停建       
C. 传染病流行导致施工暂停       
D. 征地拆迁工作不顺利导致施工现场移交延误       
答案：C        

96. 某建筑公司从本市租赁若干工程模板到外地施工，施工完毕后，因觉得模板运回来费用很高，建筑公司就擅自将该批模板处理了，后租赁公司同意将该批模板卖给该建筑公司，则建筑公司处理该批模板的行为（ ）。
A. 无效       
B. 有效       
C. 效力特定       
D. 失效       
答案：B        

97. 某工程项目施工过程中，施工单位的项目经理违反建设工程安全生产管理规章制度，强令工人违章进行施工作业，导致重大人员伤亡事故。该项目经理的行为构成（ ）。
A. 重大责任事故罪       
B. 工程重大安全事故罪       
C. 强迫职工劳动罪       
D. 重大劳动安全事故罪       
答案：A        

98. 施工企业购买材料设备后由保管人进行储存，存货人未按合同约定向保管人支付仓储费时，保管人有权扣留足以偿清其所欠仓储费的货物。保管人行驶的权利是（ ）。
A. 抵押权       
B. 质权       
C. 留置权       
D. 用益物权       
答案：C        

99. 下列不属于《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目的是（ ）。
A. 煤炭、石油、天然气、电力、新能源等能源项目       
B. 铁路、公路、管道、水运、航空等交通运输项目       
C. 商品住宅，包括经济适用住房       
D. 生态环境保护项目       
答案：C        

100. 依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起（ ）日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A. 20       
B. 30       
C. 60       
D. 15       
答案：D        

101. 施工单位依法对本企业的安全生产工作负全面责任的是（ ）。
A. 安全管理部门责任人       
B. 技术负责人       
C. 法定代表人       
D. 项目负责人       
答案：C        

102. 甲公司向乙公司购买50吨水泥，后甲通知乙需要更改购买数量，但一直未明确具体数量。交货期届至，乙将50吨水泥交付给甲，甲拒绝接受，理由是已告知要变更合同。关于双方合同关系的说法，正确的是（ ）
A. 乙承担损失       
B. 甲可根据实际情况部分接收       
C. 双方合同已变更，乙送货构成违约       
D. 甲拒绝接收，应承担违约责任       
答案：D        

103. 注册建造师李某于2011年1月办理了延续注册，2012年5月因工作调动办理了变更注册，变更后其注册证书和执业印章的有效期截止至（ ）。
A. 2014年1月1日       
B. 2014年12月1日       
C. 2015年1月1日       
D. 2015年5月1日       
答案：A        

104. 某投标人中标后，招标人要求其压低报价10％，否则不签合同。于是双方先按照中标人的投标报价签订了甲合同并备案。接着，双方又根据施工单位同意压价后的价格签订了乙合同。后来，双方因工程款结算产生纠纷。关于工程款结算的合同依据，下列说法中，正确的是（ ）。
A. 甲合同不是双方实际履行的合同，应当作为无效合同处理       
B. 乙合同是双方真实意思的表示，应当以乙合同作为结算依据       
C. 乙合同背离了中标合同的实质性内容，应当以甲合同作为结算依据       
D. 两份合同均不能作为结算依据，双方应当申请工程造价鉴定       
答案：C        

105. 工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患，情况严重的，应当要求施工单位（ ） 。
A. 暂时停止施工，并及时报告建设单位       
B. 整改，并及时报告建设单位       
C. 暂时停止施工，并及时报告有关主管部门       
D. 整改，并及时报告有关主管部门       
答案：A        

106. 当事人双方在合同中约定解决争议的方法只能为调解。当纠纷发生后，若一方坚决不同意调解，此时的争议解决方式应为（ ）。
A. 和解       
B. 调解       
C. 诉讼       
D. 仲裁       
答案：B        

107. 当事人可以请求人民法院或中国仲裁机构变更或撤销合同的情形是（ ）。
A. 代理人超越代理权建立的合同       
B. 因重大误解而订立的合同       
C. 造成对方人身伤害、财产损失可以免责的合同       
D. 以合法形式掩盖非法目的合同       
答案：B        

108. 关于物权保护的说法，正确的是（ ）。
A. 物权受到侵害的，权利人不能通过和解方式解决       
B. 侵害物权造成权利人损害的，权利人既可请求损害赔偿，也可请求承担其他民事责任       
C. 侵害物权的，承担民事责任后，不再承担行政责任       
D. 物权的归属、内容发生争议的，利害关系人应当请求返还原物       
答案：B        

109. 某投标人在提交投标文件时，挟带了一封修改投标报价的函件，但开标时该函件没有当众拆封宣读，只宣读了修改前的报价单上填报的投标价格，该投标人当时没有异议。这份修改投标报价的函件应视为（ ）。
A. 有效       
B. 无效       
C. 经澄清说明后有效       
D. 在招标人同意接受的情况下有效       
答案：A        

110. 甲施工单位由于施工需要大量钢材，逐向乙供应商发出要约，要求其在一个月内供货，但数量待定，乙回函表示一个月内可供货2000吨，甲未作表示，下列表述正确的是（ ）。
A. 该供货合同成立       
B. 该供货合同已生效       
C. 该供货合同效力待定       
D. 该供货合同未成立       
答案：D        

111. 生产经营单位制定的应急预案应当至少每（ ）年修订一次。
A. 1       
B. 2       
C. 3       
D. 4       
答案：C        

112. 因设计原因导致的质量缺陷的，在工程保修期内的正确说法是（ ）。
A. 施工企业不仅要负责保修，还要承担保修费用       
B. 施工企业仅负责保修，由此发生的费用可向建设单位索赔       
C. 施工企业仅负责保修，由此发生的费用可向设计单位索赔       
D. 施工企业不负责保修，应由建设单位自行组织维修       
答案：B        

113. 分包人要求总包人支付工程欠款150万元，总包人却以发包人尚有代付工程款200万元未付为由拒绝付款，分包人多次催款未果，直接以自己名义向法院起诉发包人，要求支付150万元欠款及其利息，关于分包人行为的说法，正确的是（ ）。
A. 起诉没有法律依据       
B. 只能以总包人的名义起诉       
C. 只能起诉总包人       
D. 属于行使代位权       
答案：D        

114. 对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应由（ ）组织专家论证、审查。
A. 安全监督管理机构       
B. 建设单位       
C. 监理单位       
D. 施工企业       
答案：D        

115. 甲与乙订立了一份苹果购销合同，合同约定：甲向乙交付20万千克苹果，货款为40 万元，乙向甲支付定金4万元；如任何一方不履行合同应支付违约金6万元。甲因将苹果卖给丙而无法向乙交付苹果，乙提出的如下诉讼请求中，既能最大限度保护自己的利益，又能获得法院支持的诉讼请求是（ ）。
A. 请求甲双倍返还定金8万元       
B. 请求甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元       
C. 请求甲支付违约金6万元，同时请求返还支付的定金4万元       
D. 请求甲支付违约金6万元       
答案：C        

116. 《合同法》规定，因债务人怠于行使到期债权，对债权人造成损害的，债权人（ ）。
A. 可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权       
B. 可以向人民法院请求以债务人的名义行使债务人的债权       
C. 可以向仲裁机构以债务人的名义行使债务人的债权       
D. 行使代位权的必要费用，由债权人负担       
答案：A        

117. 关于一级建造师执业范围的说法，正确的是（ ）。
A. 注册建造师不得同时担任两个以上建设工程项目负责人，所有项目均为小型工程施工项目除外       
B. 注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的建设工程项目竣工验收或移交项目手续办结前，经受聘企业同意的，可以变更注册至另一企业       
C. 注册建造师担任施工项目负责人期间，若发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，可以更换施工项目负责人       
D. 工程所在地省级建设主管部门和有关部门可以根据本地的实际情况设置跨地区承揽工程项目执业准入条件       
答案：C        

118. 必须经总监理工程师签字的工作是（ ）。
A. 开工前的放线定位       
B. 分项工程质量验收       
C. 下一道工序施工       
D. 建设工程竣工验收       
答案：D        

119. 担保方式中，必须由第三人为一方当事人提供担保的是（ ）。
A. 保证       
B. 抵押       
C. 留置       
D. 定金       
答案：A        

120. 合同一方当事人不履行仲裁裁决的，仲裁委员会（ ）。
A. 可以委托工商行政管理部门执行       
B. 不可以强制执行       
C. 授权人民法院强制执行       
D. 移交检察机关强制执行       
答案：B        

121. 《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位采购的施工机具及配件，应当具有（ ），并在进入施工现场前进行查验。
A. 使用许可证和产品合格证       
B. 产品许可证       
C. 生产许可证       
D. 生产许可证和产品合格证       
答案：D        

122. 《合同法》规定，先履行一方行使抗辩权的做法是（ ）。
A. 有权中止合同的履行       
B. 有权终止合同的履行       
C. 无权中止履行合同       
D. 有权变更合同的履行       
答案：A        

123. 关于城市、镇规划许可证的说法，正确的是（ ）。
A. 以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得划拨土地之后，方可向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请       
B. 以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证之后，才能取得国有土地使用权       
C. 以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地       
D. 以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当向城市、县人民政府建设行政主管部门领取建设用地规划许可证       
答案：C        

124. 关于注册建造师执业管理的说法，正确的是（ ）。
A. 施工中形成的施工管理文件，应当由注册建造师签字或加盖执业印章       
B. 施工单位签署质量合格的文件上，必须有注册建造师的签字盖章       
C. 所有工程施工项目负责人必须由本专业注册建造师担任       
D. 大型工程项目施工负责人可以由一级或者二级注册建造师担任       
答案：B        

125. 施工单位于6月1日提交工程竣工验收报告，建设单位因故迟迟不予组织竣工验收；同年10月8日建设单位组织竣工验收时因监理单位的过错未能正常进行：10月20日建设单位实际使用该工程。则施工单位承担的保修期应于（ ）起计算。
A. 42522       
B. 42612       
C. 42651       
D. 42663       
答案：B        

126. 甲乙双方签订合同时，丙方向甲方提供合同担保。履行过程中，甲乙双方通过协商对合同作了重要变更，但甲方未将变更事项通知丙方。合同部分履行后，甲方的严重违约行为导致与乙方解除合同。则对变更事项中损失部分的处理原则是由于（ ）。
A. 甲方未将变更事项通知丙方，损失由甲乙双方承担       
B. 甲方未将变更事项通知丙方，丙方赔偿该部分损失的一半       
C. 丙方提供了合同担保，应承担全部赔偿责任       
D. 甲方未将变更事项通知丙方，丙方对该部分损失不承担保证责任       
答案：D        

127. 根据《物权法》的相关规定，不得抵押的财产是（ ）。
A. 正在建造的航空器       
B. 土地所有权       
C. 生产原材料       
D. 荒地承包经营权       
答案：B        

128. 在下列担保方式中，只能由债务人而非第三人提供担保的是（ ）
A. 抵押       
B. 保证       
C. 质押       
D. 留置       
答案：D        

129. 下列关于施工单位的质量责任和义务的说法，错误的是（ ）。
A. 施工单位对建设工程的施工质量负责       
B. 施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的工程，应当负责返修       
C. 施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应及时提出意见和建议       
D. 总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位对分包工程的质量负责，总承包单位没有责任       
答案：D        

130. 施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在（ ）的监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。
A. 建设单位或工程监理单位       
B. 施工项目技术负责人       
C. 施工企业质量管理人员       
D. 质量监督部门       
答案：A        

131. 关于投标文件的补充、修改与撤回，下列说法正确的是（ ）。
A. 对投标文件的补充、修改与撤回，应该在投标截止日期之前进行       
B. 对投标文件的补充、修改与撤回，应该在投标有效期之前进行       
C. 在投标有效期内进行的补充、修改的内容作为投标文件的组成部分       
D. 在投标截止日期前，投标人可以打电话通知招标人撤回投标文件       
答案：A        

132. 当事人之间订立转让不动产物权的合同，未办理物权登记的，除法律另有规定或者合同另有约定外（ ）。
A. 合同不生效       
B. 合同无效       
C. 合同终止       
D. 不影响合同效力       
答案：D