东财14春《建设工程项目管理》在线作业答案

黄老师

东财14春《建设工程项目管理》在线作业一
试卷总分：100   测试时间：--
一、单选题（共20道试题，共80分。）
1.下面关于不可抗力的说法正确的是 （ ）。
A. 不可预见的事件是不可抗力
B. 发生不可抗力后，承包商将会被全部免除违约责任
C. 不可抗力的后果是不能避免的
D. 夏天施工期间下雨属于不可抗力
满分：4分
2.关于建设单位的安全生产管理的主要责任义务的说法中错误的是 （ ）。
A. 建设单位不得压缩合同约定的工期
B. 建设单位应当保证安全生产条投入
C. 建设单位应当要求施工企业购买其指定的消防器材
D. 建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位
满分：4分
3.甲因无足够的现金交住院费，将手表交给医院，约定第二天带现金来将手表取回。甲依据 （ ）取得手表的占有。
A. 抵押权
B. 质押权
C. 留置权
D. 债权
满分：4分
4.一般情况下 （ ）订立的合同有效。
A. 限制民事行为能力人
B. 无代理权人
C. 法定代表人越权
D. 无处分权人处分他人财产
满分：4分
5.某市政工程项目投保了建筑工程一切险，下列事项发生时不能得到保险赔偿的是 （ ）。
A. 存放于工地的钢材被盗
B. 起重机操作人员故意破坏机器
C. 因为罢工该项目中止了4个月
D. 现场失火造成直接经济损失80万元
满分：4分
6.根据《建设工程安全生产管理条例》规定，建设工程施工前， （ ）应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员做出详细说明，并由双方签字确认。
A. 施工单位负责项目管理的技术人员
B. 施工单位专职安全生产管理人员
C. 专业监理工程师
D. 建设单位专职安全生产管理人员
满分：4分
7.某甲因重大误解与乙公司订立了显然不利于自己的劳动合同，则 （ ）。
A. 该合同属于无效合同
B. 该合同自始不具有法律效力
C. 甲为了能够获得工作机会同意履行合同，则该合同有效
D. 人民法院可以直接撤销该合同
满分：4分
8.某大学建设一学生宿舍，合同工期5个月，工程合同价800万人民币，原则上资金应到位 （ ）方能领取施工许可证。
A. 240万元
B. 400万元
C. 640万元
D. 800万元
满分：4分
9.北京甲公司与河北乙公司签订一专利转让合同，合同约定：“因本合同发生的争议提交华北地区的仲裁委员会进行仲裁。”合同履行过程中发生争议，甲公司向天津仲裁委员会申请仲裁，乙公司则向甲公司所在地的北京市海淀区人民法院提起诉讼。该法院立案受理后，甲公司对该院管辖权提出异议。这种情况下，该法院应 （ ）。
A. 裁定驳回起诉
B. 裁定不予受理
C. 裁定本院具有管辖权
D. 裁定管辖权异议成立，移送有管辖权的仲裁机关受理
满分：4分
10.下列属于可撤销合同的有 （ ）。
A. 乙因供儿子读大学而不得已签订的出售住房合同
B. 与第三人恶意串通的代理人丙所签订的合同
C. 丁以欺诈手段订立的合同，损害国家利益
D. 无民事行为能力人订立的合同后经过法定代理人追认
满分：4分
11.对于按市场行情约定价格的合同，如果在其履行过程中逾期付款而又遇到市场行情发生波动时，则 （ ）。
A. 遇价格上涨时，按原价格执行
B. 遇价格下降时，按新价格执行
C. 遇价格上涨时，按新价格执行
D. 遇价格下降时，按原价格执行
E. 无论价格上涨还是下降，均按原合同价执行
F. 无论价格上涨还是下降，均按市场价执行
满分：4分
12.某建设单位将写字楼改建为公寓，需要进行改变建筑物主体结构，则下列说法正确的是 （ ）。
A. 需要申请施工许可证
B. 需要备案
C. 需要有设计方案
D. 不需要任何其他条件，可以直接进行装修
满分：4分
13.《建设工程质量管理条例》中规定了建设单位的质量责任和义务，其中不包括 （ ）。
A. 建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的单位，不得将工程肢解发包
B. 建设单位不得对承包单位的建设活动进行不合理干预
C. 建设单位不得自行采购建筑材料、建筑构配件
D. 施工图设计文件未经审查批准的，建设单位不得使用
满分：4分
14.甲、乙两公司因担保合同发生争议，争议数额为100万元人民币。现依据担保合同中的仲裁条款申请仲裁，下列说法正确的是 （ ）。
A. 仲裁庭必须由3名仲裁员组成
B. 仲裁庭只能由1名仲裁员组成
C. 由仲裁委员会决定由3名仲裁员或者1名仲裁员组成仲裁庭
D. 当事人没有在仲裁规则规定的期限内选定仲裁员，由仲裁委员会主任指定
满分：4分
15.下列说法中错误的是 （ ）。
A. 生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入
B. 矿山、建筑施工单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构并且配备专职安全生产管理人员
C. 生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费
D. 生产经营单位必须依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费
满分：4分
16.不属于《合同法》调整范围的是 （ ）。
A. 买卖协议
B. 离婚协议
C. 委托协议
D. 技术转让协议
满分：4分
17.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理 （ ）。
A. 人寿保险
B. 火灾险
C. 财产保险
D. 意外伤害保险
满分：4分
18.下列各项中，不属于证据应用阶段的是 （ ）。
A. 证据的提供或者收集
B. 证据的保全
C. 专门性问题的鉴定
D. 重新鉴定
满分：4分
19.我国《环境影响评价法》规定 （ ）的项目，应当编制环境影响登记表。
A. 对可能造成重大环境影响
B. 对可能造成中度环境影响
C. 对可能造成轻度环境影响
D. 对环境影响小、不需要进行环境影响评价
满分：4分
20.甲公司与乙公司签订买卖合同。合同约定甲公司先交货。交货前夕，甲公司派人调查乙公司的偿债能力，有确切材料证明乙公司负债累累，根本不能按时支付货款。甲公司遂暂时不向乙公司交货。甲公司的行为是 （ ）。
A. 违约行为
B. 行使不安抗辩权
C. 行使同时履行抗辩权
D. 行使后履行抗辩权
满分：4分
二、多选题（共5道试题，共20分。）
1.下列财产禁止抵押的是 （ ）。
A. 土地所有权
B. 宅基地
C. 国有企业的财产
D. 幼儿园
E. 依法被查封、扣押、监管的财产
满分：4分
2.下列选项属于我国法的形式的有 （ ）。
A. 宪法
B. 国际条约
C. 行政法规
D. 自治条例
E. 民法
满分：4分
3.根据《合同法》规定，不可抗力发生后，当事人一方应当 （ ）。
A. 及时通知对方
B. 赔偿全部损失
C. 继续履行合同
D. 在合理的期限内提供证明
E. 积极防御不可抗力
满分：4分
4.关于侵权责任，下列说法正确的是 （ ）。
A. 因为行为人不履行合同义务所产生的责任
B. 某施工企业在施工过程中扰民将会产生侵权责任
C. 某建设单位的办公楼挡住了北面居民住宅区的阳光将会产生侵权责任
D. 某施工企业在施工过程中楼上掉下的砖头砸到了路上的行人将会产生侵权责任
E. 当对象是法人时，侵犯的客体只可能是财产权利
满分：4分
5.以下各项中属于建造师的义务的是 （ ）。
A. 严格遵守法律法规
B. 严格执行技术标准
C. 恪守职业道德
D. 确保工程按期完工
E. 严格按设计要求施工
东财《建设工程项目管理》在线作业二
试卷总分：100   测试时间：--
一、单选题（共20道试题，共80分。）
1.下述 （ ）情况下签订的合同是有效经济合同。
A. 代理人以被代理人的名义同自己签订的合同
B. 代理人以被代理人的名义同其他法人签订的合同
C. 代理人以被代理人的名义同自己代理的其他人签订的合同
D. 代理人超越了代理的权限所签订的合同
满分：4分
2.根据《建设工程安全生产管理条例》规定，建设工程施工前， （ ）应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员做出详细说明，并由双方签字确认。
A. 施工单位负责项目管理的技术人员
B. 施工单位专职安全生产管理人员
C. 专业监理工程师
D. 建设单位专职安全生产管理人员
满分：4分
3.发电厂甲与施工单位乙签订了价款为5000万元的固定总价建设工程施工合同，则这笔5000万元工程价款是 （ ）。
A. 工程建设法律关系主体
B. 工程建设法律关系客体
C. 工程建设法律关系的内容
D. 工程建设法律关系内容中的义务
满分：4分
4.某甲擅自代替某建筑公司签订了水泥的购货合同，在水泥厂有足够的理由相信某甲有代理权的情况下， （ ）。
A. 该合同有效，购买水泥的款项由建筑公司承担
B. 该合同有效，购买水泥的款项由某甲承担
C. 该合同无效
D. 该合同是否有效需要经过建筑公司的确认
满分：4分
5.依照法律规定，诉讼时效期限为4年的是 （ ）。
A. 向人民法院请求保护民事权利的诉讼
B. 身体受到伤害要求赔偿的诉讼
C. 国际货物买卖合同争议引起的诉讼
D. 延付或拒付租金引起的诉讼
满分：4分
6.关于建设工程勘察合同的有关说法准确的是 （ ）。
A. 勘察收费根据市场竞争确定
B. 勘察人可以将勘察合同转让，建设工程设计合同则不可以转包
C. 发包人可以根据工程技术专家的意见对工程勘察文件进行修订
D. 发包人有权对勘察人的工作状况进行督促检查
满分：4分
7.甲、乙两公司因担保合同发生争议，争议数额为100万元人民币。现依据担保合同中的仲裁条款申请仲裁，下列说法正确的是 （ ）。
A. 仲裁庭必须由3名仲裁员组成
B. 仲裁庭只能由1名仲裁员组成
C. 由仲裁委员会决定由3名仲裁员或者1名仲裁员组成仲裁庭
D. 当事人没有在仲裁规则规定的期限内选定仲裁员，由仲裁委员会主任指定
满分：4分
8.《建设工程质量管理条例》中规定了建设单位的质量责任和义务，其中不包括 （ ）。
A. 建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的单位，不得将工程肢解发包
B. 建设单位不得对承包单位的建设活动进行不合理干预
C. 建设单位不得自行采购建筑材料、建筑构配件
D. 施工图设计文件未经审查批准的，建设单位不得使用
满分：4分
9.在下列 （ ）情况中，用人单位可以随时解除劳动合同。
A. 甲某在试用期间表现出色
B. 乙某因抢劫被判刑
C. 丙某不能胜任工作要求，调岗后仍不能胜任
D. 丁某在家中被烫伤，治愈后无法从事原工作
满分：4分
10.下列说法中正确的是 （ ）。
A. 某大学建设一个学生食堂，建筑面积为400平方米，可以不申请办理施工许可证
B. 某按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工已经4个月了，应当重新办理开工报告的批准手续
C. 建设单位应当自领取施工许可证之日起6个月内开工
D. 建设工期超过1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30％
满分：4分
11.招标代理机构应当具备的条件不包括 （ ）。
A. 有从事招标代理业务的营业场所
B. 有从事招标代理业务的相应资金
C. 有能够编制招标文件、组织评标的专业力量
D. 有招标单位颁发的资格证书
满分：4分
12.下列属于可撤销合同的有 （ ）。
A. 乙因供儿子读大学而不得已签订的出售住房合同
B. 与第三人恶意串通的代理人丙所签订的合同
C. 丁以欺诈手段订立的合同，损害国家利益
D. 无民事行为能力人订立的合同后经过法定代理人追认
满分：4分
13.实施爆破作业的，使用爆破器材的建设单位应当 （ ），方准使用。
A. 向上级主管部门领取《爆炸物品使用许可证》
B. 向建设行政主管部门申请领取施工许可证
C. 向公安机关申请领取《爆炸物品使用许可证》
D. 向公安机关申请办理施工方案的审批手续
满分：4分
14.下列关于建设工程法律责任构成要件，说法正确的是 （ ）。
A. 损害事实就是违法行为对行为指向的对象所造成的实际损害
B. 无论行为是否违法，只要造成损害，就应当承担法律责任，只是程度不同
C. 违法行为与损害事实之间的因果关系是指二者之间存在着客观的、必然的因果关系
D. 某企业在施工过程中遇到严重的暴风雨，造成停工，该企业应承担因此造成的工期延误的损失
满分：4分
15.施工合同中约定10月1日竣工。8月1日，承包商将现场的所有设备、材料、人员调离了施工现场。8月10日，业主依据目前的状况，经专家论证证明该承包商已经不可能按期完工了，则 （ ）。
A. 业务目前不可以要求承包商承担违约责任，需要等到10月1日才可以要求其承担违约责任
B. 业主目前可以要求承包商承担违约责任，但是需要承包商明确表示自己不履行合同才可以
C. 业主目前可以要求承包商承担违约责任
D. 目前可以要求承包商承担缔约过失责任
满分：4分
16.不属于一般保证特征的是 （ ）。
A. 在主合同纠纷未经审判之前，保证人有权拒绝承担保证责任
B. 没有对债务人财产依法强制执行之前，保证人有权拒绝承担保证责任
C. 只有在将债务人财产依法强制执行后仍无法清偿债务时，保证人才应当承担保证责任
D. 债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任
满分：4分
17.某开发公司在与某建筑公司结算工程款时，因开发公司的财务人员在根据工程结算价款核定书付款时，误将核定的工程结算额190．5万元看成196．5万元，开发公司因此多付6万元。后来，在审查中发现该错误，开发公司随后向建筑公司索要6万元。该债务关系属于 （ ）之债。
A. 合同
B. 侵权行为
C. 不当的利
D. 无因管理
满分：4分
18.根据《招标投标法》，招标人和中标人应当自中标通知发出之日起 （ ）日内订立书面合同。
A. 10
B. 30
C. 60
D. 90
满分：4分
19.建筑物或者其他设施以及建筑物上的搁置物、悬挂物发生倒塌、脱落、坠落造成他人损害的，其所有人或管理人应当对受害者承担 （ ）。
A. 违约责任
B. 行政处分
C. 侵权责任
D. 行政处罚
满分：4分
20.下列说法中正确的是 （ ）。
A. 根据自由竞争的原则，勘察设计费用可以完全由市场竞争决定
B. 勘察设计合同原则上应采取书面形式，特殊情况下可以订立口头合同
C. 具备乙级勘察设计资质的承接方只能在本省内承接勘察设计业务
D. 建筑艺术造型有特殊要求的工程的勘察设计经有关主管部门批准可以直接发包
满分：4分
二、多选题（共5道试题，共20分。）
1.关于建设工程质量保修的说法错误的是 （ ）。
A. 在规定的保修期限内因材料原因造成的质量缺陷，应当由施工承包单位负责维修、返工或更换
B. 供热与供冷系统的最低保修期为2个采暖期、供冷期
C. 保修费用应该由施工单位承担
D. 质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任
E. 主体结构工程的最低保修期限为5年
满分：4分
2.人民法院对第二审案件的审理，在下列表述中，正确的有 （ ）。
A. 一审判决认定事实基本清楚，引用法律并无不当，发回重判
B. 一审判决认定事实清楚，适用法律正确的，判决驳回上诉，维持原判决
C. 一审判决认定事实不清，证据不足，发回一审人民法院重审
D. 判决适用法律错误的依法改判
E. 当事人对第二审案件的判决，不可以上诉
满分：4分
3.拆迁补偿的方式包括 （ ）。
A. 货币补偿
B. 租赁补偿
C. 产权调换
D. 安置补偿
E. 增值赔付
满分：4分
4.以下各项中属于建造师的义务的是 （ ）。
A. 严格遵守法律法规
B. 严格执行技术标准
C. 恪守职业道德
D. 确保工程按期完工
E. 严格按设计要求施工
满分：4分
5.建设工程监理企业不得与被监理工程的下列单位有隶属关系或其它利害关系，包括 （ ）。
A. 建设单位
B. 承包单位
C. 设计单位
D. 建筑材料供应单位
E. 建筑构配件和设备供应单位
东财《建设工程项目管理》在线作业三
试卷总分：100   测试时间：--
一、单选题（共20道试题，共80分。）
1.下列说法中准确的是 （ ）。
A. 某隧道工程中，要求的特殊防水技术只有少数几家公司掌握，该项目可以进行邀请招标
B. 某大学图书馆工程可以进行邀请招标
C. 招标方式包括公开招标、邀请招标和议标
D. 某大坝出现损坏需进行紧急进行修复，但工程额在1亿人民币以上，故该工程必须进行公开招标
满分：4分
2.根据《建设工程安全生产管理条例》，建设工程监理企业安全生产管理的主要责任和义务中不包括 （ ）。
A. 安全技术措施及专项施工方案审查义务
B. 安全生产事故隐患报告义务
C. 保证安全生产投入
D. 工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。
满分：4分
3.甲公司与乙厂签订一份服装订购合同。约定由甲公司在5月份先支付乙厂预付款100万元，再由乙厂在8月份交付西服2000套。合同订立以后，甲公司以资金周转困难为由，没有按期交付预付款。到了8月份，甲公司要求乙厂提供西服时，乙厂可以行使 （ ）。
A. 不安抗辩权
B. 同时履行抗辩权
C. 后履行抗辩权
D. 撤销权
满分：4分
4.建筑工程一切险的保险期自 （ ）开始生效。
A. 工程开工之日
B. 在开工之前工程用料卸放于工地之日
C. 工程建设合同签订之日
D. 以A或B先发生者为准
满分：4分
5.下述 （ ）情况下签订的合同是有效经济合同。
A. 代理人以被代理人的名义同自己签订的合同
B. 代理人以被代理人的名义同其他法人签订的合同
C. 代理人以被代理人的名义同自己代理的其他人签订的合同
D. 代理人超越了代理的权限所签订的合同
满分：4分
6.甲乙两人签订合同时对免责条款的约定如下，其中有效的免责条款是 （ ）。
A. 因乙的行为，使甲的身体健康遭受损害，免除责任
B. 因乙的行为，使甲的名誉遭受损害，免除责任
C. 因乙的过失行为，使甲遭受财产损失，免除责任
D. 因乙的重大过失行为，使甲遭受财产损失，免除责任
满分：4分
7.甲市某大学教师徐某乘车去乙市出差，途径丙市不幸发生车祸，徐某左腿骨折，支付医药费等1万元。徐某欲提起损害赔偿诉讼，可以受理的法院是 （ ）。
A. 甲市人民法院或丙市人民法院
B. 甲市人民法院
C. 丙市人民法院或者肇事车辆登记注册地人民法院
D. 乙市人民法院
满分：4分
8.施工合同中约定10月1日竣工。8月1日，承包商将现场的所有设备、材料、人员调离了施工现场。8月10日，业主依据目前的状况，经专家论证证明该承包商已经不可能按期完工了，则 （ ）。
A. 业务目前不可以要求承包商承担违约责任，需要等到10月1日才可以要求其承担违约责任
B. 业主目前可以要求承包商承担违约责任，但是需要承包商明确表示自己不履行合同才可以
C. 业主目前可以要求承包商承担违约责任
D. 目前可以要求承包商承担缔约过失责任
满分：4分
9.甲公司与乙公司于2001年1月20日签订了一份设备租赁合同，合同约定乙公司应于2001年12月28日付租金。后甲公司履约，而乙公司未按期交付租金。则该笔租金的诉讼时效至 （ ）期满。
A. 2002-1-19
B. 2003-1-19
C. 2002-12-27
D. 2003-12-27
满分：4分
10.王某的居住地为 市 区，张某的居住地为 市 区。王某诉张某欠款一案由人民法院一审判决后，张某不服判决，向 市人民法院提起上诉，二审的判决结果为张某应归还欠款。经查，张某在 市 区的银行有存款。问此案的执行法院应是 （ ）。
A. A市B区人民法院
B. A市C区人民法院
C. A市D区人民法院
D. A市中级人民法院
满分：4分
11.根据《劳动法》的规定，当劳动者出现 （ ）用人单位可以解除劳动合同，但应但提前30日以书面形式通知劳动者本人。
A. 患职业病导致丧失劳动能力的
B. 严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的
C. 劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的
D. 患有重病，在规定的医疗期内的
满分：4分
12.某民工与某劳务公司订立了一份带有显失公平条款的劳务合同，则该合同可能的法律后果不包括 （ ）。
A. 被撤销
B. 被变更
C. 如果该民工愿意按照该合同履约，该合同内容不变
D. 该合同无效
满分：4分
13.当事人对仲裁协议的效力有异议时，一方当事人请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由 （ ）裁定。
A. 仲裁委员会
B. 中国仲裁协会
C. 人民法院
D. 人民检察院
满分：4分
14.甲、乙两公司因担保合同发生争议，争议数额为100万元人民币。现依据担保合同中的仲裁条款申请仲裁，下列说法正确的是 （ ）。
A. 仲裁庭必须由3名仲裁员组成
B. 仲裁庭只能由1名仲裁员组成
C. 由仲裁委员会决定由3名仲裁员或者1名仲裁员组成仲裁庭
D. 当事人没有在仲裁规则规定的期限内选定仲裁员，由仲裁委员会主任指定
满分：4分
15.根据《消防法》对工程建设中应采取的消防安全措施的规定，下列选项中 （ ）不属于机关、团体、企业、事业单位应当履行的消防安全职责。
A. 针对本单位的特点对职工进行消防宣传教育
B. 组织防火检查，及时消除火灾隐患
C. 保障疏散通道、安全出口畅通,并设置符合国家规定的消防安全疏散标志
D. 不在有仓库的建筑物内设置员工集体宿舍
满分：4分
16.采用数据电文形式订立合同，收件人指定特定系统接受数据电文的，该数据电文进入该特定系统的时间，视为到达时间；未指定特定系统的，该数据电文 （ ）时间，视为到达时间。
A. 发出的
B. 在收件人知晓其内容的
C. 收件人收到通知时
D. 进入收件人的任何系统的首次
满分：4分
17.根据《招标投标法》的有关规定，下列项目不属于必须招标范围的是 （ ）。
A. 某高速公路工程
B. 国家博物馆的修葺工程
C. 08年北京奥运会的游泳馆建设项目
D. 国防工程
满分：4分
18.形式要件通常不是合同生效的要件，但如果 （ ）时，便成为合同生效的要件之一，不具备这些形式要件，合同不能生效。
A. 合同需要时
B. 当事人约定时
C. 法律、法规将其作为合同生效的条件
D. 行政机关要求时
满分：4分
19.下列关于合同“标的”的表述中，错误的是 （ ）。
A. 合同标的是合同当事人双方的权利义务共同指向的对象
B. 合同标的是合同法律关系的客体
C. 某工程建材购销合同的标的是建材，即物
D. 某工程施工合同的标的是劳务
满分：4分
20.人民法院应当裁定中止执行的情形不包括 （ ）。
A. 申请人撤销申请的
B. 作为一方当事人的公民突然死亡，需要等待继承人继承权利或者承担义务的
C. 作为一方当事人的法人或其他组织终止的，尚未确定权利义务承受人的
D. 案外人对执行标的提出确有理由的异议的
满分：4分
二、多选题（共5道试题，共20分。）
1.下列行为中，应当承担缔约过失责任的是 （ ）。
A. 故意隐瞒与订立合同有关的重要事实，给对方造成损失的
B. 假借订立合同，恶意进行磋商，给对方造成损失的
C. 故意隐瞒与订立合同有关的重要事实
D. 假借订立合同，恶意进行磋商
E. 一方未尽通知、协助等义务，增加了对方的缔约成本
满分：4分
2.法律关系主体是工程建设法律关系的构成要素之一。以下可能成为法律关系主体的是 （ ）。
A. 建设部
B. 建设项目
C. 法律条文
D. 施工企业
E. 建筑工人
满分：4分
3.人民法院采取证据保全的方法主要有 （ ）。
A. 听取当事人的陈述，并作记录
B. 对文书、物品等进行录像、拍照、抄写或者用其他方法加以复制
C. 委托有资格的专业机构对证据采取处理措施，延长证据的留存期
D. 向证人进行询问调查，记录证人证言
E. 对证据进行鉴定或者勘验
满分：4分
4.在合同履行中，应当先履行合同的一方有确切证据证明对方有 （ ）情形之一时，可以行使不安抗辩权。
A. 经营状况严重恶化
B. 未按合同约定办理保险
C. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务
D. 被其他债权人起诉
E. 丧失商业信誉
满分：4分
5.当事人在合同中约定违约金的，一方违约后 （ ）。
A. 无论何种情况均如数支付约定的违约金
B. 约定的违约金低于损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加
C. 约定的违约金过分低于损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加
D. 约定的违约金只要高于造成损失的，当事人就可以请求人民法院或仲裁机构予以减少
E. 只有约定的违约金过分高于造成损失的，当事人才可以请求人民法院或仲裁机构予以适当减少
满分：4分